工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴

山东省：除防疫费用外 ，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价
，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资 、临时隔离设施
、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿 、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。

责任比例：王某自行承担10%的责任，景某公司和李某连带承担90%的赔偿责任
。赔偿金额：具体赔偿金额需根据王某的实际损失 ，如医疗费用
、误工费、护理费等，按照责任比例进行计算。

案例三：业主因财物被盗拒缴物业费
，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费 ，但无需交滞纳金和维权费 。法院认为
，财物被盗是财产损害赔偿纠纷，与物业服务合同纠纷是两个独立案件 ，业主可另案起诉赔偿问题。

疫情期间120收费吗

〖壹〗 、法律分析：疫情治疗费用免费
。依据相关规定
，对于确诊新型冠状病毒感染的肺炎患者发生的医疗费用，在基本医保
、大病保险、医疗救助等按规定支付后 ，个人负担部分由财政给予补助
，实施综合保障。对于确诊新型冠状病毒感染的肺炎的异地就医患者，先救治后结算 ，报销不执行异地转外就医支付比例调减规定 。

〖贰〗 、郑州在疫情期间120是收费的
。院前急救费150元/次
，救护车起步费10元（3公里内），3公里以外部分2元/公里。心肺复苏抢救费100元/人次 ，大出血抢救费（含抢救材料
、仪器，特殊止血材料除外）50元/人次 。使用的药费按药品费用另行计算
。个别包括出诊费过路费。根据不同的救护车费用也不同 。

〖叁〗、不收费隔离期间救护车接送应该不收费
。我们国家对疫情防控非常重视
，而且投入大量的人力和财力，确保人民的生命财产安全 ，有很多好的防控和治疗措施。120是中国大陆的急救电话号码
，在此范围内的任何人都可拨打，24小时里面都可以 。但前提是大家确实有相关需求 ，需要救助
，且是在医院外范围发生了急救重症
。

〖肆〗 、要钱。救护车使用费（急救范围地段内用车费）起步公里数为7公里，起步基价为40元 ，超过起步公里数
，每增加1公里加收4元，并不得按往返里程计算 。医疗救护车收费主要包括救护车使用费
、重大活动医疗保障服务、院前危急重症抢救等9个项目。

〖伍〗 、不要钱
。疫情防控指挥部已下发通知 ，自2020年2月24日12时起所有发热病人接送
、转诊免费
，对于收费有异议的可先与该收取费用的医疗机构联系，让其予以收费标准解释 ，如存在不合理收费，与疫情防控指挥部医疗组具体工作人员联系
，电话7235109。

〖陆〗、隔离期间救护车接送应该不收费 。为了防止疫情扩散政府规定，所以不会收费
。11日公布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》。通知指出 ，党中央对进一步优化防控工作的二十条措施作出重要部署 、提出明确要求
，各地各部门要不折不扣把各项优化措施落实到位 。

人民日报:对防疫隔离人员强制收费于法无据

〖壹〗、对防疫隔离人员强制收费确实于法无据，这一行为既不合情也不合法
。具体分析如下：相关地方出台的收费政策情况重庆市长寿区官微“长寿发布 ”通告称 ，关于新冠肺炎疫情防控集中隔离场所收费
，公租房隔离点300元/人/天（含餐费60元/人/天），隔离酒店房费按征用酒店协议的客房费用进行收取 ，餐费按60元/人/天收取。

〖贰〗
、人民日报发文批评“恶意返乡
”
，称“恶意返乡太伤人”，“春节返乡解锁团圆 ，实属人之常情
，何来恶意 ” 。这表明“恶意返乡”的说法得不到主流媒体和大众的认可，是对返乡人员的不公正对待
。“一刀切
”政策的弊端该领导“先隔离再拘留”的说法 ，于法无据，是典型的一刀切
，也是“懒政 ”的体现。

〖叁〗、“防疫健康码
”：可靠电子签名及安全电子病历在医疗系统大量应用，“防疫健康码”的实现也依赖于密码技术 ，保障了信息的真实性和安全性
，为复工复产提供了有力支撑 。无纸化医疗建设：数字认证为武汉火神山医院 、北京小汤山医院等各地“小汤山 ”模式医院提供无纸化医疗建设方案，部署非接触
、无纸化应用密码产品
。

疫情防控费的计取标准是多少?

〖壹〗、吉林模式：允许按实际投入人员数量按55元/人/天计算（不含核酸检测费用） ，适用于临时性防控措施。江西省若采用类似方式
，需明确人员范围及费用构成 。

〖贰〗 、疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准。协商不成时，按每人每天20元至40元的标准计取
。停工损失费用：据实结算待岗工资 ，原则上不低于北京市最低工资标准。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整 。管控区按20%～40%调整
。防范区按15%～25%调整。合同无约定或约定不明时
，可按市内相关规定协商确定 。

〖叁〗
、新冠疫情常态化防控费：按照《关于印发房屋市政工程常态化疫情防控指南的通知》（苏建函质安〔2021〕606号）实施的措施费用，由承包人向发包人提供常态化疫情防控方案 ，经发包人签证认价后
，作为总价措施项目费由发包人承担
。合同有约定的，按合同约定执行。

〖肆〗、建设工程项目疫情防控费用明确为每人每天20元标准足额计取 、包干使用 。具体说明如下：费用涵盖内容：因疫情防控增加的防疫人员工资
、防控物资、核酸（抗原）检测 、宣传教育和临时设施等费用
。计取条件：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数计算。

〖伍〗
、疫情防控措施费：双方协商确定；协商不成时 ，按每人每天20元至40元标准计取 。隔离观察期间工资原则上按正常工资计取
。 停工损失费用：据实结算待岗工资，原则上不低于本市最低工资标准。 窝工降效费用：封控区按35%～45%
，管控区按20%～40%，防范区按15%～25%确定 。

〖陆〗、地区差异化规定：苏州市：防疫人员工资 、防控物资、核酸（抗原）检测
、宣传教育和临时设施等费用 ，按每人每天20元标准计取（防控期间）
，通勤费用、隔离观察费用等由双方另行签证确认。山东省：除防疫费用外，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担
。

新型冠状肺炎治疗费用全免吗

新型冠状病毒肺炎的治疗费用由国家承担
，个人无需支付。此外，除了意外险 ，医疗险
、寿险和重疾险在特定情况下也能提供赔付 。国家承担新型肺炎治疗费用政策支持：早在1月21日
，国家就将新型冠状病毒导致的肺炎纳入了乙类传染病，国家医疗保障局和财政部表示 ，治疗费用由国家和政府承担
。

治疗费用无需担忧：根据国家卫生健康委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》
，因新型冠状肺炎产生的治疗费用，全部临时纳入医保基金支付范围。无论确诊患者还是疑似感染者 ，无论是否拥有社保，相关治疗费用均由国家财政补助
，个人无需承担 。因此，从治疗费用角度看 ，无需额外购买保险来覆盖这一风险
。

肺炎是否国家免费治疗需分情况讨论
，近来仅新冠肺炎患者享受国家免费治疗政策。免费治疗对象与范围国家针对新冠肺炎患者实施的免费治疗政策，覆盖境内所有确诊和疑似患者 ，无论是否参加基本医疗保险
，均可享受 。